AGB´s
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Angebote und Leistungen zwischen der
MVB-Bauwerksabdichtung GmbH
Schützenstraße 5
59514 Welver
Deutschland
Telefon: 0176 / 732 377 12
E-Mail: info@mvb-bauwerksabdichtung.de
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –
und ihren Kunden – nachfolgend „Auftraggeber“ –.
Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil,
wenn ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
2. Leistungen
Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen:
- Bauwerksabdichtung
- Leckageortung
- Trocknung nach Wasserschäden
- Feuchte- und Gebäudeanalysen
- sowie damit zusammenhängende handwerkliche Leistungen
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, der Auftragsbestätigung
oder dem geschlossenen Vertrag.
Bei Analyse-, Mess- und Ortungsleistungen handelt es sich um Dienstleistungen,
bei denen kein bestimmter Erfolg geschuldet wird.
Die Leistungen erfolgen nach dem aktuellen Stand der Technik
sowie nach bestem Wissen und Gewissen.
3. Vertragsschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche oder elektronische Annahme eines Angebots,
- mündliche Beauftragung oder
- Beginn der Leistungsausführung.
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer,
sofern nicht anders angegeben.
Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart,
innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
5. Ausführung der Leistungen
Termine und Fristen sind nur verbindlich,
wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Witterungseinflüssen
oder unvorhersehbarer Ereignisse verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen
vollständig und rechtzeitig zur Verfügung.
Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht nach,
haftet der Auftragnehmer nicht für daraus entstehende Verzögerungen,
Mehrkosten oder Schäden.
6a. Zugang und Baustellenbedingungen
Der Auftraggeber stellt sicher,
dass dem Auftragnehmer zum vereinbarten Zeitpunkt
ungehinderter Zugang zu den betroffenen Räumlichkeiten
und Bauteilen gewährt wird.
7. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich,
spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Leistungserbringung,
schriftlich anzuzeigen.
Bei Analyse-, Mess- und Ortungsleistungen ist eine Gewährleistung
auf einen bestimmten Erfolg ausgeschlossen.
8. Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer
nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
und beschränkt auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden.
Eine Haftung für Folgeschäden aufgrund bestehender Bauschäden,
verdeckter Mängel oder nicht erkannter Ursachen
ist ausgeschlossen, sofern kein vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.
9. Widerrufsrecht für Verbraucher
Ist der Auftraggeber Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
und wurde der Vertrag im Fernabsatz
oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen,
steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Eine gesonderte Widerrufsbelehrung wird zur Verfügung gestellt.
9a. Abnahme
Sofern eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vereinbart ist,
hat diese unverzüglich nach Fertigstellung der Leistung zu erfolgen.
Erfolgt innerhalb von 7 Tagen
keine Abnahme oder Mängelanzeige,
gilt die Leistung als abgenommen.
10. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden ausschließlich
im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet.
Weitere Informationen finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
10a. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung
Eigentum des Auftragnehmers.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ist der Auftraggeber Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts
oder Unternehmer,
ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.
12. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein
oder werden,
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Angebote und Leistungen zwischen der
MVB-Bauwerksabdichtung GmbH
Schützenstraße 5
59514 Welver
Deutschland
Telefon: 0176 / 732 377 12
E-Mail: info@mvb-bauwerksabdichtung.de
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –
und ihren Kunden – nachfolgend „Auftraggeber“ –.
Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nur Vertragsbestandteil, wenn ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
2. Leistungen
Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen:
- Bauwerksabdichtung
- Leckageortung
- Trocknung nach Wasserschäden
- Feuchte- und Gebäudeanalysen
- sowie damit zusammenhängende handwerkliche Leistungen
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, der Auftragsbestätigung oder dem geschlossenen Vertrag.
Bei Analyse-, Mess- und Ortungsleistungen handelt es sich um Dienstleistungen, bei denen kein bestimmter Erfolg geschuldet wird. Die Leistungen erfolgen nach dem aktuellen Stand der Technik sowie nach bestem Wissen und Gewissen.
3. Vertragsschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche oder elektronische Annahme eines Angebots,
- mündliche Beauftragung oder
- Beginn der Leistungsausführung.
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
5. Ausführung der Leistungen
Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Witterungseinflüssen oder unvorhersehbarer Ereignisse verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung.
Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, haftet der Auftragnehmer nicht für daraus entstehende Verzögerungen, Mehrkosten oder Schäden.
6a. Zugang und Baustellenbedingungen
Der Auftraggeber stellt sicher, dass dem Auftragnehmer zum vereinbarten Zeitpunkt ungehinderter Zugang zu den betroffenen Räumlichkeiten und Bauteilen gewährt wird.
7. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Leistungserbringung, schriftlich anzuzeigen.
Bei Analyse-, Mess- und Ortungsleistungen ist eine Gewährleistung auf einen bestimmten Erfolg ausgeschlossen.
8. Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
Eine Haftung für Folgeschäden aufgrund bestehender Bauschäden, verdeckter Mängel oder nicht erkannter Ursachen ist ausgeschlossen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.
9. Widerrufsrecht für Verbraucher
Ist der Auftraggeber Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und wurde der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Eine gesonderte Widerrufsbelehrung wird zur Verfügung gestellt.
9a. Abnahme
Sofern eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vereinbart ist, hat diese unverzüglich nach Fertigstellung der Leistung zu erfolgen.
Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine Abnahme oder Mängelanzeige, gilt die Leistung als abgenommen.
10. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
10a. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum des Auftragnehmers.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Unternehmer, ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.
12. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.